- 目錄
第1篇 弱電工程外包施工協(xié)議書
合同編號:_________________
甲 方:_________________
地 址:_________________
電 話:_________________
聯(lián)系人:_________________
傳 真:_________________
郵 編:_________________
乙 方:_________________
地 址:_________________
電 話:_________________
聯(lián)系人:_________________
傳 真:_________________
郵 編:_________________
甲乙雙方為_________________(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)簽訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:_________________(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)
2、工程地址:_________________
3、工程概況:金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產(chǎn)品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協(xié)調處理工地現(xiàn)場有關問題,保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規(guī)定的時間施工、完工,在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:
1)完成_________________(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)(工程量為:約__________________米金屬橋架安裝;約__________________米的管路鋪設;約_________個信息點布線安裝;約_________個機房信息點布線安裝;約_________條室內(nèi)光纜布線;及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產(chǎn)品、消防系統(tǒng)產(chǎn)品)
2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統(tǒng)一著裝(工作服)在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現(xiàn)場,并存放在安全的倉庫。
三、工程進度安排
1、在甲乙雙方協(xié)商下,計劃在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件,甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收時間
工程完工后一月內(nèi),甲方應組織驗收。無正當理由在一月內(nèi)不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為:(人民幣)__________________元整(__________________)
六、結算方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_________%的預付款。工程驗收合格后一周內(nèi)付_________%;余款_________%一年內(nèi)付清。
乙方向甲方開據(jù)《_________省_________市建筑安裝專用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤,則工期順延,責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方,并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款,應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝,合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商未成,交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執(zhí)行過程中,簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):__________________ 乙方(簽章):__________________
法定代表或其委托人:__________________法定代表或其委托人:__________________
地 址:__________________地 址:__________________
開戶行:__________________開戶行:__________________
帳 號:__________________帳 號:__________________
簽約時間:__________________簽約地點:__________________
第2篇 弱電工程外包協(xié)議書
合同編號:_________
甲方:_________地址:_________電話:_________
乙方:_________地址:_________電話:_________
甲方委托乙方完成工程的施工安裝任務,雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、施工責任
1、甲方責任:提供布線所需管材、橋架及電纜等;提供穿線所需的文檔,包括綜合布線系統(tǒng)圖、綜合布線系統(tǒng)各層平面圖、《穿線要求》及《空白穿線報告》;對布線提供技術支持,并進行現(xiàn)場監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)問題及時向乙方提出整改意見,如乙方不能及時整改或不能履行合同,甲方有權單方面中止合同;
2、乙方責任:自備穿線所需的輔材和工具,包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
嚴格按照附件中圖紙所述工程內(nèi)容和質量要求完成穿線,并嚴格做好電纜的標號。
標號一定要根據(jù)圖紙標好,如有更改要通知甲方負責人。
乙方自行做好成品的保護工作,發(fā)生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理,所發(fā)生的費用由乙方負責。
乙方施工人員食宿自理,出現(xiàn)安全事故責任自負。
二、付款方式
1、工程完成50%以上支付工程款50%,付元
2、線路施工完畢經(jīng)我方驗收合格支付工程款的45%,付元
3、系統(tǒng)正常運行三個月支付工程款的5%,付元
三、設計
1、甲方提供圖紙一套(包括具體點位圖及管線走向),并負責交底工作.
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.四、工期從年月日起至年月日止,總工程進度根據(jù)建設方土建及其裝修進度合理調整,因甲方因素拖延,工期順延,乙方可以向甲方提出延誤人工費補償,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天五、施工安全在施工過程中乙方應嚴格遵守安全規(guī)章制度來施工,不得破壞裝修,否則造成的一切后果由乙方自己負責。
六、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火。
2、現(xiàn)場禁止吸煙。
七、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內(nèi)無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修,特殊情況(斷電,掉落,主干斷網(wǎng)等問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。
八、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
九、施工安裝要求
1、弱電線路安裝時,必須用有合格證書的布線產(chǎn)品材料。
2、弱電線路按國際通行方式綜合布線/568標準施工。
3、所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴禁蛛網(wǎng)式分布。管和鋼管一頭要穿進總線槽用擰扣與線槽固定,然后沿墻壁,順地面垂直分布,轉彎處用90度彎或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有線纜在管子和鋼管里不能有接頭。
4、預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經(jīng)的功率和穿過的電纜數(shù)量來測算的,必須保證管道內(nèi)有30%的空間預留。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范/50312-______進行施工。
6、我方委托施工承包人購買的材料,施工承包人在購買和運抵施工現(xiàn)場前其制造廠商、品牌、規(guī)格、單價等須征得業(yè)主認可,應有品質保證書和有效發(fā)票,否則業(yè)主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
7、我方購買的設備由我方、生產(chǎn)商、或供應商負責上門安裝的設備(如網(wǎng)絡設備、電腦設備、監(jiān)控設備等),在上門安裝時,施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協(xié)助搬運至現(xiàn)場)。
8、施工單位必須保證施工質量,發(fā)生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。
如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質量問題,施工承包方應立即予以改正,在未達到業(yè)主的整改要求前我方有權拒付人工費。
9、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。業(yè)主對表現(xiàn)不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
甲方:___________
乙方:___________
第3篇 工程外包合作協(xié)議書
甲方:住址:法定代表人:聯(lián)系電話:乙方:住址:法定代表人:聯(lián)系電話:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權利義務等,修改或重新擬定條款。 按照《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1、工程名稱:________________________________。
2、工程地點:________________________________。
3、承包范圍:________________________________。
4、承包方式:________________________________。
5、工期:本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
6、工程質量:________________________________。
7、合同價款: ________________(大寫人民幣:________________________________)。
第二條 發(fā)包方工作風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、開工前日,向承包方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。
2、向承包方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、指派________________(聯(lián)系電話:________________________)為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡人,負責合同履行。對工程材料、工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責與業(yè)主辦理相應審批手續(xù)。
5、提供經(jīng)業(yè)主或發(fā)包方確認的工程材料清單,內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、其他技術要求等。
第三條 承包方工作
1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交發(fā)包方審定。
2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料,并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認。
3、指派________________(聯(lián)系電話:________________________)為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作,并承擔相應費用。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
6、對施工現(xiàn)場業(yè)主所滯留的物品、設施等采取保護措施。
7、施工中未經(jīng)發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
8、工程竣工未移交發(fā)包方前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護。
9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進度協(xié)調會議。
第四條 關于工期的約定
1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得承包方同意,并支付承包方因趕工采取的措施費用。
2、因發(fā)包方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3、因承包方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(含8小時,一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發(fā)包方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向承包方支付由此增加的費用。
3、發(fā)包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,承包方可自行驗收,發(fā)包方應予承認。若發(fā)包方要求復驗時,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,發(fā)包方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延。若復驗不合格,其復驗及返工費用由承包方承擔,但工期也予順延工程外包合同范本工程外包合同范本。
4、由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不順延。
5、工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知承包方,另定驗收日期。但發(fā)包方應承認竣工日期,并承擔承包方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本合同價款采用第________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數(shù)計算,包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
2、本合同生效后,甲方分次,按下列約定支付工程款
(1)尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清
(2)分期撥款。進行的條件:________________撥款________%金額________________元
3、工程竣工驗收后,承包方提出工程結算并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在審查期滿后日內(nèi)結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
1、本工程發(fā)包方提供設備的,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。凡約定由承包方提貨的,由承包方承擔運輸費用。
2、由發(fā)包方供應的設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由發(fā)包方承擔。
3、所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失,由承包方負責賠償。
4、凡由承包方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,對工程造成的損失由承包方負責。
第八條 有關安全施工和防火的約定
1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》或其他發(fā)包方提供的書面標準。
2、承包方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》和其他相關的法律法規(guī)、規(guī)范。
3、由于發(fā)包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規(guī)程和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,發(fā)包方應承擔由此產(chǎn)生的相應經(jīng)濟損失。
4、由于承包方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,承包方應承擔由此引發(fā)的相關經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和違約責任風險提示:
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。
1、由于發(fā)包方原因導致延期開工或中途停工,發(fā)包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,發(fā)包方支付承包方_。發(fā)包方不安合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付發(fā)包方_違約金。發(fā)包方要求提前竣工,除支付趕工措施費用外,每提前一天,發(fā)包方應支付承包方_作為獎勵。
3、承包方按照發(fā)包方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本熱門合同、2款增加優(yōu)質價款外,發(fā)包方應支付承包方_作為獎勵工程外包合同范本工程外包合同范本。
4、承包方應妥善保護施工現(xiàn)場的設備及堆放的各種物品,如造成損失,應照價賠償。
5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由發(fā)包方負責并承擔損失。
6、未經(jīng)發(fā)包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔損失。
7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院為準,按照法律程序進行裁判。
2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的,訴訟費由敗訴方承擔。
第十一條 不可抗力
1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括戰(zhàn)爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發(fā)生不可預測的事故,或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同終止,雙方無需承擔任何責任,但本合同另有規(guī)定的除外。
3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,免除相應的責任,但本合同另有規(guī)定的除外。
4、因發(fā)生不可抗力影響合同履行的,遭受不可抗力的一方須在____日內(nèi)以書面形式通知對方,并在不可抗力結束后____日內(nèi)向對方提交發(fā)生不可抗力的充分而有效的證明。
5、因一方的違約行為導致延期履行合同,導致合同履行遭遇不可抗力的,違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。
第十二條 其他約定
1、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商另行簽訂協(xié)議。若雙方不能簽訂協(xié)議的,按照現(xiàn)行行規(guī)、慣例執(zhí)行。
2、本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份,經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
第4篇 工程外包合作協(xié)議書范本
甲方:住址:法定代表人:聯(lián)系電話:乙方:住址:法定代表人:聯(lián)系電話:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權利義務等,修改或重新擬定條款。 按照《中華人民共和國 合同法 》及相關法律 法規(guī) 的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1、工程名稱:________________________________。
2、工程地點:________________________________。
3、承包范圍:________________________________。
4、承包方式:________________________________。
5、工期:本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
6、工程質量:________________________________。
7、合同價款: ________________(大寫人民幣:________________________________)。
第二條 發(fā)包方工作風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、開工前日,向承包方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。
2、向承包方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
3、指派________________(聯(lián)系電話:________________________)為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡人,負責 合同履行 。對工程材料、工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜工程外包 合同范本 工程外包合同范本。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責與業(yè)主辦理相應審批手續(xù)。
5、提供經(jīng)業(yè)主或發(fā)包方確認的工程材料清單,內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、其他技術要求等。
第三條 承包方工作
1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交發(fā)包方審定。
2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購合格的工程物料,并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認。
3、指派________________(聯(lián)系電話:________________________)為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作,并承擔相應費用。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
6、對施工現(xiàn)場業(yè)主所滯留的物品、設施等采取保護措施。
7、施工中未經(jīng)發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
8、工程竣工未移交發(fā)包方前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品的保護。
9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進度協(xié)調會議。
第四條 關于工期的約定
1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得承包方同意,并支付承包方因趕工采取的措施費用。
2、因發(fā)包方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3、因承包方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(含8小時,一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。發(fā)包方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向承包方支付由此增加的費用。
3、發(fā)包方、承包方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,承包方可自行驗收,發(fā)包方應予承認。若發(fā)包方要求復驗時,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,發(fā)包方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延。若復驗不合格,其復驗及返工費用由承包方承擔,但工期也予順延工程外包合同范本工程外包合同范本。
4、由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不順延。
5、工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知承包方,另定驗收日期。但發(fā)包方應承認竣工日期,并承擔承包方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本合同價款采用第________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數(shù)計算,包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
2、本 合同生效 后,甲方分次,按下列約定支付 工程款
(1)尾款竣工結算或質保期屆滿時一次結清
(2)分期撥款。進行的條件:________________撥款________%金額________________元
3、工程竣工驗收后,承包方提出工程結算并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在審查期滿后日內(nèi)結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
1、本工程發(fā)包方提供設備的,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。凡約定由承包方提貨的,由承包方承擔運輸費用。
2、由發(fā)包方供應的設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由發(fā)包方承擔。
3、所有工程材料、設備均由承包方負責保管。由于承包方保管不當造成損失,由承包方負責賠償。
4、凡由承包方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,對工程造成的損失由承包方負責。
第八條 有關安全施工和防火的約定
1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》或其他發(fā)包方提供的書面標準。
2、承包方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》和其他相關的法律法規(guī)、規(guī)范。
3、由于發(fā)包方確認的圖紙或作法說明違反有關安全操作規(guī)程和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,發(fā)包方應承擔由此產(chǎn)生的相應經(jīng)濟損失。
4、由于承包方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,承包方應承擔由此引發(fā)的相關經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和 違約責任 風險提示:
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。
1、由于發(fā)包方原因導致延期開工或中途停工,發(fā)包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,發(fā)包方支付承包方_。發(fā)包方不安合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付發(fā)包方_ 違約金 。發(fā)包方要求提前竣工,除支付趕工措施費用外,每提前一天,發(fā)包方應支付承包方_作為獎勵。
3、承包方按照發(fā)包方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本熱門合同、2款增加優(yōu)質價款外,發(fā)包方應支付承包方_作為獎勵工程外包合同范本工程外包合同范本。
4、承包方應妥善保護施工現(xiàn)場的設備及堆放的各種物品,如造成損失,應照價賠償。
5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由發(fā)包方負責并承擔損失。
6、未經(jīng)發(fā)包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責并承擔損失。
7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理 合同終止 協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
1、凡因本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院為準,按照法律程序進行裁判。
2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的, 訴訟費 由敗訴方承擔。
第十一條 不可抗力
1、本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括戰(zhàn)爭、地震、火災、動亂、罷工、運輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應商發(fā)生不可預測的事故,或其他非合同雙方責任造成的爆炸、火災等。
2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同終止,雙方無需承擔任何責任,但本合同另有規(guī)定的除外。
3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,免除相應的責任,但本合同另有規(guī)定的除外。
4、因發(fā)生不可抗力影響合同履行的,遭受不可抗力的一方須在____日內(nèi)以書面形式通知對方,并在不可抗力結束后____日內(nèi)向對方提交發(fā)生不可抗力的充分而有效的證明。
5、因一方的違約行為導致延期履行合同,導致合同履行遭遇不可抗力的,違約方應承擔不可抗力造成的相應損失的賠償責任。
第十二條 其他約定
1、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商另行簽訂協(xié)議。若雙方不能簽訂協(xié)議的,按照現(xiàn)行行規(guī)、慣例執(zhí)行。
2、本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份,經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
3、本合同履行完成后自動終止。甲方:簽約日期:________年____月____日乙方:簽約日期:________年____月____日